AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Der WAV Bau UG (haftungsbeschränkt)
1. Geltungsbereich
1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge über Lieferungen und Leistungen zwischen der WAV Bau UG (haftungsbeschränkt), nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt, und ihren Kunden, nachfolgend „Auftraggeber“ genannt, in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.
1.2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu.
2. Vertragsschluss
2.1. Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich.
2.2. Der Auftraggeber kann eine verbindliche Bestellung schriftlich oder Textform (E-Mail) angeben. Der Vertrag kommt zustande, indem der Auftragnehmer die Bestellung durch eine Auftragsbestätigung annimmt oder mit dem Ausführen der Leistung beginnt.
3. Leistungen des Auftragnehmers
3.1. Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem jeweiligen Vertrag, der Leistungsbeschreibung oder den Angaben in der Auftragsbestätigung.
3.2. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1. Alle Preise verstehen sich Netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
4.2. Zahlungen sind, sofern nicht anderes vereinbart ist, innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu leisten.
4.3. Bei Zahlungsverzog ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinsen zu berechnen.
5. Liefer- und Leistungszeit
5.1. Liefer- und Leistungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt wurden.
5.2. Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder anderer unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und unverschuldeter Umstände berechtigen den Auftragnehmer, die Leistung und die Dauer der Behinderung zu verschieben.
6. Abnahme
6.1. Nach Fertigstellung der vereinbarten Leistungen wird eine förmliche Abnahme durchgeführt.
6.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Leistungen unverzüglich nach Fertigstellung abzunehmen, sofern sie den vertraglichen Anforderungen entsprechen.
7. Gewährleistung und Mängelansprüche
7.1. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die erbrachten Leistungen den vertraglich vereinbarten Anforderungen entsprechen.
7.2. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach Abnahme schriftlich anzuzeigen.Versteckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die angezeigten Mängel zu beseitigen oder eine Ersatzleistung zu erbringen.
7.3. Der Auftragnehmer hat das Recht zu Nachbesserung. Schlägt die Nachbesserung fehl, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.
7.4. Das unterschriebene Abnahmeprotokoll gilt als Bestätigung der ordnungsgemäßen Erfüllung der vereinbarten Leistungen und als erfolgte Abnahme.
7.5. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht trotz Aufforderung nicht nachkommt oder die vereinbarte Zahlung nicht leistet.
8. Haftung
8.1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
8.2. Für leichter Fahrlässigkeit haftete Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wobei die Haftung auf dem vorhersehbaren, Vertragstypischen Schaden begrenzt ist.
8.3. Die Haftung für Folgeschäden, insbesondere entgegen Gewinn, ist ausgeschlossen.
9. Datenschutz
9.1. Der Auftragnehmer erhebt und verarbeitet bei personenbezogenen Daten des Auftraggebers zur Erfüllung des Vertrages.
9.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten. Weitere Informationen sind in der Datenschutzerklärung zu finden.
10. Schlussbestimmungen
10.1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderungen dieser Schriftformklausel.
10.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Anschluss der UN-Kaufrechts.
10.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist.
10.4. Sollte einer Bestimmung dieser AGB und wirksam sein soll bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
WAV Bau UG (haftungsbeschränkt)
Rheinstr. 221
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 172 9531 777
E-Mail: [email protected]
Steuernummer: wird nachgereicht
Handelsregistereintrag: wird nachgereicht